Arrêtés de circulation

RUE NOTRE DAME (385)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux de renouvellement de canalisation de gaz, rue Notre Dame ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue Notre Dame, du lundi 20 mai au jeudi 20 juin 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUE DE L’HOTEL LALLEMANT (550)
DEMENAGEMENTS FENOYER
Vu la demande des DEMENAGEMENTS FENOYER concernant le barrage de la rue de l’Hôtel Lallemant, au niveau du n°14, dans le cadre d’un déménagement;
La circulation sera interdite rue de l’Hôtel Lallemant, le jeudi 20 juin 2013, de 7h30 à 14h00.
Les droits des riverains seront  réservés.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.

RUE MONTCENOUX (551)
DEMENAGEMENTS FENOYER
Vu la demande des DEMENAGEMENTS FENOYER concernant le barrage de la rue Montcenoux, au niveau du n°20, dans le cadre d’un déménagement;
La circulation sera interdite rue Montcenoux, le jeudi 20 juin 2013, de 14h00 à 19h00.
Les droits des riverains seront  réservés.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.

RUE DE TURLY (340)
SOGEA NORD OUEST
Vu la demande de la société SOGEA NORD OUEST TP concernant des travaux pour Cofely, rue de Turly ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et par panneaux au droit du chantier rue de Turly, du lundi 22 avril au vendredi 21 juin 2013.
Le droit des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit des chantiers.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE FRANZ LEHAR (341)
SOGEA NORD OUEST TP
Vu la demande de la société SOGEA NORD OUEST TP concernant des travaux pour Cofely, rue Franz Lehar ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et par panneaux au droit du chantier rue Franz Lehar, du lundi 22 avril au vendredi 21 juin 2013.
La circulation piétonne sera interdite et considérée comme gênante sur le parking jouxtant la chaussée.
Le droit des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit des chantiers.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE DE LA LIBERATION (1139-12 PP)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l'entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de requalification de la ZAC Chancellerie avenue de la Libération ;
La circulation sera interdite avenue de la Libération, de la rue Louise Michel à la rue de la Sente aux Loups, lundi 29 avril au vendredi 21 juin 2013.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés.

AVENUE DE PETERBOROUGH ET RUE MIREBEAU (378)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux sur la ZAC Avaricum, avenue de Peterborough, entre la rue Guillaume de Varye et la rue Notre Dame, et rue Mirebeau, au niveau du carrefour de la rue Pellevoysin ;
La circulation sera interdite au droit du chantier avenue de Peterborough, entre la rue Guillaume de Varye et la rue Notre Dame, et rue Mirebeau, au niveau du carrefour de la rue Pellevoysin, du lundi 29 avril au vendredi 21 juin 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUE CHARLES COCHET (466)
COLAS
Vu la demande de l’entreprise COLAS concernant des travaux de voirie, rue Charles Cochet ;
La circulation sera interdite sur la voie de droite, sens montant au droit du chantier, rue Charles Cochet, du vendredi 17 mai au vendredi 21 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (493)
BOURGES PLUS – Service des Eaux
Vu la demande de la Communauté d’Agglomération BOURGES PLUS – Service des Eaux  - concernant des travaux de suppression de branchement d’eau potable, du n° 200 au n° 250 avenue du Général de Gaulle ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie à une file de circulation, du n° 200 au n° 250 avenue du Général de Gaulle, du lundi 10 au vendredi 21 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

ALLEE PIERRE MALGRAS (520)
SOCAVITE
Vu la demande de l'entreprise SOCAVITE concernant des travaux d’ouverture d’une fouille pour ERDF, allée Pierre Malgras ;
La circulation se fera en alternat au droit du chantier, du lundi 17 au vendredi 21 juin 2013.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE RANCHOT (529)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de raccordement du réseau téléphonique rue Ranchot, entre la rue de l’Abbé Moreux et le boulevard du Maréchal Joffre ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier, rue Ranchot, entre la rue de l’Abbé Moreux et le boulevard du Maréchal Joffre, du lundi 10 au vendredi 21 juin 2013.
Durant cette période, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant rue Ranchot, côté impair, entre la rue de l’Abbé Moreux et le boulevard du Maréchal Joffre.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUES FRANCOIS COPPEE, FREDERIC MISTRAL, ALFRED DE MUSSET, BEAUMARCHAIS, HENRI BARBUSSE, THEOPHILE GAUTIER ET ALBERT POPINEAU (539)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux d’enrobé, rues François Coppée, Frédéric Mistral, Alfred de Musset, Beaumarchais, Henri Barbusse, Théophile Gautier et Albert Popineau
La circulation sera interdite au droit du chantier rues François Coppée, Frédéric Mistral, Alfred de Musset, Beaumarchais, Henri Barbusse, Théophile Gautier et Albert Popineau, du lundi 10 au vendredi 21 juin 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

CENTRE VILLE (532)
FETE DE LA MUSIQUE
Considérant que l’organisation de la Fête de la Musique le jeudi 21 juin 2012 ne peut se dérouler sans réglementation de la circulation et du stationnement dans le Centre Ville ;
La circulation sera interdite le vendredi 21 juin 2013, de 19h30 à 24h00 sur l’itinéraire suivant :
Rue du Commerce, rue Moyenne, îlot Victor Hugo, place Etienne Dolet, ainsi qu’aux débouchés de ces rues avec la rue Jacques Cœur, la rue Pelvoysin, rue du Docteur Témoin, rue du Guichet, rue de la Monnaie, rue Mayet Génétry et rue de la Cage Verte, ainsi que les voies pénétrantes : avenue du 95ème de Ligne, rue Henri Ducrot, rue des Armuriers, rue Jean-François Deniau, place des Quatre Piliers, rue Edouard Branly, entre la rue Moyenne et la rue Michel Servet.
La circulation et le stationnement seront interdits vendredi 21 juin 2013 de 19h30 à 21h00 place Planchat, ainsi qu’au débouché de cette place avec la rue des Arènes.
La circulation sera interdite le vendredi 21 juin de 16h00 à 24h00 rue Boubonnoux et place Gordaine, de la place Louis Lacombe à la rue Jean Girard, ainsi qu’au débouché de la place Gordaine avec la rue de la Poissonnerie.
Les véhicules autorisés par le service culturel sont tolérés dans le périmètre mentionné aux articles 1er, 2 et 3.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes à la diligence des Services de Police.
Les droits des riverains seront réservés.
La circulation et le stationnement des autobus de la société Agglobus seront maintenus vendredi 21 juin 2013 de 19h30 à 24h00.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant place Marcel Bascoulard, du jeudi 20 juin à 8h00 au samedi 22 juin à 14h00.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de place Berry le  vendredi 21 juin 2013, de 8h00 à 24h00 et réservé aux véhicules de la parade.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant rue Jacques Cœur, de la Place des 4 Piliers à la Place Jacques Cœur le vendredi 21 juin 2013 de 9h00 à 24h00.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE LOUIS MALLET (548)
SPTP
Vu la demande de l'entreprise SPTP dont le siège social est situé rue Lamartine – 18390 SAINT GERMAIN DU PUY – concernant des travaux de terrassement sur trottoir pour  branchement gaz GRDF, au n° 12 rue Louis Mallet ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et/ou par panneaux au droit du n°12 rue Louis Mallet, du mercredi 19 au vendredi 21 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE GAMBON (552)
DEMENAGEMENTS FENOYER
Vu la demande des DEMENAGEMENTS FENOYER concernant le barrage de la rue Gambon, au niveau du n°51, dans le cadre d’un déménagement;
La circulation sera interdite rue Gambon, le vendredi 21 juin 2013, de 8h00 à 16h00.
Les droits des riverains seront  réservés.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.

RUE BOURDALOUE (557)
SOCAVITE
Vu la demande de l'entreprise SOCAVITE concernant des travaux d’ouverture d’une fouille pour GRDF, rue Bourdaloue ;
La circulation se fera en alternat au droit du chantier rue Bourdaloue, du lundi 17 au vendredi 21 juin 2013.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

ALLEE GERMAINE COURANT (522)
REPAS DE QUARTIER
Vu la demande de l'Association des Quartiers Pignoux Sembat et Bigarelles, présidée par Mme Marie-Laure BRESSON,  dont le siège social se situe 10 chemin de la Taupinière à Bourges concernant l’organisation d’un repas de quartier allée Germaine Courant ;
La circulation sera interdite allée Germaine Courant, le samedi 22 juin 2013, de 18h00 à 23h00.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de cette manifestation.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE LOUISE MICHEL (523)
SPECTACLE
Vu la demande du Service Jeunesse - concernant l’organisation d’un spectacle devant le Point Rencontre Jeunes de la Chancellerie sis rue Louise Michel ;
Le Service Jeunesse de la Ville de Bourges est autorisé à organiser un spectacle devant le Point Rencontre Jeunes de la Chancellerie rue  Louise Michel, le samedi 22 juin 2013, de 17h00 à 23h00. L’accès à cette manifestation est libre et gratuite.
Le stationnement et l’accès au parking situé devant le Point Rencontre Jeunes de la Chancellerie rue  Louise Michel, sera interdit et considéré comme gênant, le samedi 22 juin 2013, de 12h00 à 23h00.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

IMPASSE MONTPLAISIR (524)
SCTP
Vu la demande de la SOCIETE CHAROLLAISE DE TRAVAUX PUBLICS concernant des travaux d’extension du réseau gaz avec des branchements, impasse Montplaisir ;
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier impasse Montplaisir, du lundi 17 au vendredi 22 juin 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

25ème TRIATHLON DE BOURGES (388)
BOURGES TRIATHLON
Vu la demande du Bourges Triathlon, représenté par Monsieur Patrick  PORCHER, concernant l’organisation de la 25ème Edition du Triathlon de Bourges et du Cher les samedi 22 et  dimanche 23 juin 2013 sur le plan d’eau du Val d’Auron ;
La priorité  d’utilisation du plan d’eau du Val d’Auron est donnée en exclusivité au Bourges Triathlon pour organiser cette compétition les samedi 22 et  dimanche 23 juin 2013.
Toute pratique de pêche depuis la rive sera interdite sur l’ensemble du Plan d’eau le samedi 22 juin 2013 de 12h00 à 17h00 et le dimanche 23 juin 2013 de 9h00 à 16h00 pour préserver la sécurité des concurrents.
Bourges Triathlon devra prendre sous son entière responsabilité toutes mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de la pêche en générale. Une signalétique adéquate sous forme de panneaux d’information sera installée sur le site en limites amont, aval et centrale. Ils porteront la mention « Pêche interdite » le samedi 22 juin 2013 de 12h00 à 17h00 et le dimanche 23 juin 2013 de 9h00 à 16h00, et l’affichage du présent arrêté.
Tout contrevenant en infraction au présent arrêté sera verbalisé par les agents assermentés.
Cette  manifestation devra être légalement autorisée.

RUE PAUL BERT (503)
FETE DES VOISINS
Vu la demande de Mme Marie RASLE concernant l’organisation de la fête des voisins ;
La circulation sera interdite rue Paul Bert, le samedi 22 juin 2013, de 18h00 à 23h00 et le dimanche 23 juin 2013, de 12h00 à 18h00.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de la manifestation.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE MARCEL HAEGELEN (519)
ATEC REHABILITATION
Vu la demande de l'entreprise ATEC Réhabilitation concernant des travaux de réhabilitation des collecteurs d’eaux pluviales pour Bourges Plus, avenue Marcel Haegelen ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et/ou panneaux au droit du chantier avenue Marcel Haegelen, du lundi 17 au lundi 24 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE HENRI DUCROT (535)
PREFECTURE DU CHER
Vu la demande de la Préfecture du Cher concernant l’entretien de la vitrerie de l’annexe de la Préfecture rue Henri Ducrot ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit de   l’intervention rue Henri Ducrot, lundi 24 juin 2013 à partir de 8h00.
Tout stationnement sera interdit, considéré comme gênant  et réservé à la mise en place et l’évolution de la nacelle rue Henri Ducrot lundi 24 juin 2013 à partir de 8h00.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE FULTON, PARKING SAINT-FULGENT (531)
COLAS
Vu la demande de l’entreprise COLAS concernant des travaux de voirie rue Fulton ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier rue Fulton, du mardi 11 au mardi 25 juin 2013.
Durant cette période, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier rue Fulton ainsi que sur la partie aérienne du parking Saint-Fulgent. La rampe aérienne de sortie servira exceptionnellement d’entrée sur le parking.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

BOULEVARD GAMBETTA (566)
ATEC REHABILITATION
Vu la demande de l'entreprise ATEC Réhabilitation concernant des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales pour la ville de Bourges, entre les n° 2 et 12 boulevard Gambetta ;
La circulation piétonne sera interdite au droit du chantier et déviée, entre les n° 2 et 12 boulevard Gambetta, du mercredi 19 au mercredi 26 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

CHEMIN LEGNIER (777)
VILLE DE BOURGES
La circulation sera à double sens chemin Légnier, du lundi 3 septembre 2012 au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE PIERRE SEMARD, RUE DU GENERAL CHALLE, ROUTE DE LA CHARITE (334)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux pour France Telecom, avenue Pierre Sémard, rue du Général Challe, route de la Charité ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier, avenue Pierre Sémard, rue du Général Challe, route de la Charité, du lundi 13 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (336)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux de tirage et raccordements de fibre optique pour France Telecom, avenue du Général de Gaulle ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier, avenue du Général de Gaulle, du lundi 13 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE DU GENERAL GUSTAVE FERRIE, AVENUE HENRI LAUDIER, PLACE DU GENERAL LECLERC (337)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux pour France Telecom, avenue du Général Gustave Ferrié, avenue Henri Laudier et place du Général Leclerc ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit des chantiers, avenue du Général Gustave Ferrié, avenue Henri Laudier et place du Général Leclerc, du lundi 13 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

ROUTE DE LA CHARITE (364)
COLAS
Vu la demande de l’entreprise COLAS concernant des travaux de voirie, route de La Charité, entre l’avenue Arnaud de Voguë et l’avenue de Lattre de Tassigny ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie avec alternat par panneaux  et feux tricolores au droit du chantier, route de La Charité, entre la rue Arnaud de Voguë et l’avenue de Lattre de Tassigny,  du lundi 29 avril au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE COLBERT ET RUE DES PERRIERES (431)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom, rue Colbert et rue des Perrières ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier rue Colbert et rue des Perrières, du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE CHEVRIERE, RUE EMILE MARTIN ET AVENUE EUGENE BRISSON (432)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom, rue Chevrière, rue Emile Martin et avenue Eugène Brisson ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier rue Chevrière, rue Emile Martin et avenue Eugène Brisson, du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE JEAN BAFFIER (433)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom, rue Jean Baffier ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier rue Jean Baffier,  du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE EIRICK LABONNE, RUE CHARLES VAILLANDET ET RUE RAYMOND BOISDE (434)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom, rue Eirick Labonne, rue Charles Vaillandet et rue Raymond Boisdé ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier rue Eirick Labonne, rue Charles Vaillandet et rue Raymond Boisdé , du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE DU VAL D’AURON ET RUE PABLO PICASSO (435)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom avenue du Val d’Auron et rue Pablo Picasso ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier avenue du Val d’Auron et rue Pablo Picasso, du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE DE L’ABBE MOREUX (436)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom rue de l’Abbé Moreux ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier rue de l’Abbé Moreux ,  du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE DE LAZENAY (437)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom, rue de Lazenay ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier rue de Lazenay,  du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE FELIX PYAT ET RUE DE SERAUCOURT (438)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux  pour France Telecom, rue Félix Pyat et rue de Séraucourt ;
La circulation se fera en alternat manuel au droit du chantier rue Félix Pyat et rue de Séraucourt, du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE DU PETIT CHAILLOUX (467)
COLAS
Vu la demande de l’entreprise COLAS concernant des travaux de voirie rue du Petit Chailloux ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue du Petit Chailloux, du vendredi 17 mai au vendredi 28 juin 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise COLAS sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUE EDMOND JONGLEUX, BOULEVARD DE L’INDUSTRIE, ROND-POINT JACQUES DUCLOS (513)
ATGER
Vu la demande de l’entreprise ATGER concernant des travaux d’élagage des platanes de la Trouée Verte, de la rue Edmond Jongleux au boulevard de l’industrie, et du boulevard de l’Industrie au rond-point Jacques Duclos ;
La circulation piétonne et cycliste sera interdite au droit du chantier de la rue Edmond Jongleux au boulevard de l’Industrie et déviée par la rue Théophile Lamy, et du boulevard de l’Industrie au rond-point Jacques Duclos et déviée par l’avenue Robinson, du lundi 10 au vendredi 28 juin 2013.

ALLEE DES PRES FLEURIS (516)
SCTP
Vu la demande de la SOCIETE CHAROLLAISE DE TRAVAUX PUBLICS concernant des travaux pour un branchement électrique, allée des Prés Fleuris ;
La circulation s’effectuera en alternat au droit du chantier, allée des Prés Fleuris, du lundi 17 au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

CHEMIN DE LA TAUPINIERE (533)
BOURGES PLUS – Service des Eaux
Vu la demande de la Communauté d’Agglomération BOURGES PLUS concernant des travaux de réparation d’une fuite sur un branchement d’eau potable, au n° 7 chemin de la Taupinière ;
La circulation sera interdite au droit du n°7 chemin de la Taupinière , du lundi 24 au vendredi 28 juin 2013.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE JEAN BOUCHER (534)
SMTPB
Vu la demande de l'entreprise SMTPB concernant des travaux de raccordement à l’égoût et de branchement eau pluviale, rue Jean Boucher ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue Jean Boucher, du lundi 17 au vendredi 28 juin 2013.
Le droit des riverains sera réservé.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

ALLEE YVES BRAYER (559)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux de réparation d’un branchement gaz, au n° 15 allée Yves Brayer ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du n°15 allée Yves Brayer,  du lundi 17 au vendredi 28 juin 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

IMPASSE CAMILLE PELLETAN (419 M)
FETE DES VOISINS
Vu la demande de Monsieur Emmanuel CAINER concernant la fête des voisins rue et impasse Camille Pelletan;
La circulation sera interdite impasse Camille Pelletan, du vendredi 28 juin à 18h30 au samedi 29  juin 2013 à 2h00.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de la fête.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

COURSE CYCLISTE « LA FLECHE DU HAUT BERRY » (462)
ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DES ETABLISSEMENTS D’ARMENENT DE BOURGES
Vu la demande de l'Association Sportive et Artistique des Etablissements d'Armement de Bourges, concernant l'organisation de la Course Cycliste "La Flèche du Haut Berry" le dimanche 30 juin 2013 ;
La priorité de passage est donnée aux participants de la 18ème course cycliste organisée par l'Association Sportive et Artistique des Etablissements d'Armement de Bourges le dimanche 30 juin 2013 sur l'itinéraire suivant :
- allée des Collèges, rue de Turly, rue Gaston Berger et route de Saint-Michel.
La circulation sera interdite ce même jour lors du passage de la course cycliste prévue entre 15h00 et 15h15 allée des Collèges, rue de Turly, rue Gaston Berger et route de Saint-Michel.
La circulation sera interrompue sur les voies adjacentes aux voies mentionnées à l'article 2.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes à la diligence des organisateurs.
Les droits des riverains seront réservés, de même que les passages des véhicules de sécurité.
Cette manifestation devra être légalement autorisée.

CENTRE VILLE (536)
LES BOUTIQUES DU CŒUR DE VILLE
Vu les demandes de l’association "Les Boutiques du Cœur de Ville", représentée par Monsieur Thierry BOYER, concernant l'organisation d'une braderie dans les rues du Centre Ville ;
La circulation sera interdite rue Coursarlon, place Gordaine, rue de la Poissonnerie rue Jean Girard, rue Mirebeau, rue de l'Abbé Berthault, rue du Commerce, rue Moyenne, rue Bourbonnoux (de la place Louis Lacombe à la place Gordaine), le dimanche 30 juin 2013.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés, de même un couloir de circulation de 4 mètres sera laissé libre pour les véhicules de sécurité.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de la manifestation.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
Un droit de place sera perçu suivant la réglementation en vigueur.

PARKING HENRI SELLIER (504)
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE
Considérant que le « Bal Trad » du Conservatoire de Musique et de Danse de Bourges ne peut se dérouler sans réglementation du stationnement sur le parking adjacent au n° 34 de la rue Henri Sellier
Tout stationnement sera interdit sur le parking attenant au  Conservatoire de Musique et de Danse, au n° 34 de la rue Henri Sellier, le mercredi 3 juillet 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE VILLEBOIS-MAREUIL (544)
SPTP
Vu la demande de l'entreprise SPTP dont le siège social est situé rue Lamartine – 18390 SAINT GERMAIN DU PUY – concernant des travaux de terrassement sur accotement pour la réalisation d’un branchement gaz GRDF, au n° 18 rue Villebois-Mareuil ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et/ou par panneaux au droit du n°18 rue Villebois-Mareuil, du mardi 2 au vendredi 5 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

COUR EUGENE (549)
SOCAVITE
Vu la demande de l'entreprise SOCAVITE dont le siège social est situé 14, rue des Fromenteaux  -  18200 SAINT AMAND MONTROND - concernant des travaux d’ouverture d’une fouille pour GRDF, au n° 10 cour Eugène ;
La circulation se fera en alternat au droit du n°10 cour Eugène, du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

CHEMIN DE VILLENEUVE (554)
INEO RESEAUX CENTRE
Vu la demande de l'entreprise la société INEO RESEAUX CENTRE concernant des travaux de déplacement d’un support basse tension, chemin de Villeneuve, entre l’allée Georges Brassens et l’allée des Perches ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et  panneaux au droit du chantier chemin de Villeneuve, entre l’allée Georges Brassens et l’allée des Perches, du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE LOUISE MICHEL (479)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux d’eau potable, rue Louise Michel, entre la rue Henri Moisan et la rue Jules Louis Breton ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue Louise Michel, entre la rue Henri Moisan et la rue Jules Louis Breton, du jeudi 30 mai au vendredi 12 juillet 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

AVENUE DU MARECHAL JUIN, RUE DES FRERES MICHELIN, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (475)
MS2R
Vu la demande de l'entreprise MS2R concernant des travaux de déploiement  de réseau fibre optique, rue des Frères Michelin ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et  panneaux au droit du chantier avenue du Maréchal Juin, rue des Frères Michelin, au niveau de l’avenue du Général de Gaulle,  du lundi 3 juin au vendredi 12 juillet 2013.
La circulation piétonne sera interdite, considérée comme gênante  et déviée en face.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
La programmation et la situation des feux seront modifiés au droit du carrefour en lien avec le service « feux tricolores » de la Ville de Bourges.

BOULEVARD DE L’AVENIR (518)
COLAS
Vu la demande de l’entreprise COLAS concernant des travaux d’aménagement des trottoirs  pour Bourges Plus, boulevard de l’Avenir, de la rue Marguerite Audoux à la rue Louis Segret ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier boulevard de l’Avenir, de la rue Marguerite Audoux à la rue Louis Segret, du jeudi 13 juin au vendredi 12 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE JEAN BAFFIER (558)
BOURGES PLUS – Service des Eaux
Vu la demande de la Communauté d’Agglomération BOURGES PLUS – Service des Eaux  - Cedex concernant des travaux de réalisation de branchement d’eau potable, au n° 63 rue Jean Baffier ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du n° 63 rue Jean Baffier, du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

PARKING SERAUCOURT (561)
VILLE DE BOURGES – Direction Culture
Considérant que l’exposition d’été « De Terre et d’Eau » de la Direction Culture de la Ville de Bourges ne peut se dérouler sans réglementation du stationnement parking Séraucourt, sur l’esplanade derrière le château d’eau, côté rue Charles Cochet ;
Tout stationnement sera interdit parking Séraucourt, sur l’esplanade derrière le château d’eau, côté rue Charles Cochet, le samedi 13 juillet 2013, de 15h00 à 19h00.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

PLACE SERAUCOURT, RUE JEAN BOUIN (502 M)
FETE FORAINE JACQUES CŒUR
Considérant que la Fête Jacques Cœur 2013 se déroulera place Séraucourt du vendredi 21 juin au dimanche 14 juillet 2013 et que celle-ci ne peut se dérouler sans réglementation de la circulation et du stationnement sur cette place et rue Jean Bouin ;
La circulation de tout véhicule ainsi que des deux roues sera interdite dans l’enceinte réservée aux forains, du lundi 17 juin au dimanche 14 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant place Séraucourt au droit de la manifestation, du lundi 17 juin au dimanche 14 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit rue Jean Bouin et réservé aux caravanes d’habitation des forains, du lundi 17 juin au dimanche 14 juillet 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE CUVIER (408)
ETS GAUVILLE
Vu la demande des Etablissements GAUVILLE concernant des travaux de rénovation.
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier rue Cuvier, du lundi 13 mai au mercredi 15 juillet 2013

PLAN D’EAU DU VAL D’AURON (562)
REGLEMENTATION DE LA PECHE ET DES ACTIVITES SPORTIVES OU DE LOISIRS
Considérant que les festivités du 14 Juillet ne peuvent se dérouler sans réglementation de la pêche en général en vue d’assurer la sécurité des spectateurs et d’éviter tous accidents ou désordres, de réglementer les activités sportives ou de loisirs qui sont pratiquées sur le plan d’eau et sur le domaine public, et les berges ;
Toute pratique de pêche depuis la rive sera partiellement interdite dans la zone tête de lac jusqu’à l’aplomb de la base de voile, du mercredi 3 juillet 2013,  0h00 à vendredi 5 juillet 2013, 24h00.
Toute pratique de pêche depuis la rive sera partiellement interdite dans la zone tête de lac jusqu’à l’aplomb de l’île, du samedi 6 juillet 2013,  0h00 à lundi 15 juillet 2013, 6h00.
Toute pratique de pêche depuis la rive sera partiellement interdite dans la zone tête de lac jusqu’à l’aplomb de la base de voile,  lundi 15 juillet 2013 de 6h00 à 21h00 pour le démontage des pontons.
Le service « Feux tricolores » de la Ville de Bourges devra prendre sous son entière responsabilité toutes mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de la pêche en générale. Une signalétique adéquate sous forme de panneaux d’information sera installée sur le site en limites amont, aval et centrale. Ils porteront la mention « Zone de Pêche interdite temporaire d’eau »
Tout contrevenant en infraction au présent arrêté sera verbalisé par les agents assermentés.

RUE DU DOCTEUR FLEMING (528)
INEO RESEAUX CENTRE
Vu la demande de l'entreprise la société INEO RESEAUX CENTRE Agence de Bourges dont le siège social est situé rue Bossuet -  ZI Les Distraits - 18390 SAINT GERMAIN DU PUY  - concernant des travaux de raccordement de câbles EDF et dépose de fils et poteaux béton ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier rue du Docteur Fleming, du jeudi 20 juin au mercredi 17 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE JEAN RAMEAU (352)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l'entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de requalification de la ZAC Chancellerie rue Jean Rameau,  entre l’avenue de la Libération et la rue Paul Cravayat ;
La circulation sera interdite rue Jean Rameau, entre l’avenue de la Libération et la rue Paul Cravayat, du vendredi 19 avril au vendredi 19 juillet 2013.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la   fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE DE L’HOTEL LALLEMANT (382)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux de renouvellement de canalisation de gaz, rue de l’Hôtel Lallemant ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue de l’Hôtel Lallemant, du lundi 13 mai au vendredi 19 juillet 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUE CUVIER (570)
ROCHETTE
Vu la demande de l'entreprise ROCHETTE concernant des travaux de réfection de façade de l’immeuble aux n° 1 et 1 ter rue Cuvier ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit des n° 1 et 1 ter rue Cuvier, du mardi 18 juin au vendredi 19 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

PETITE RUE CAROLUS (147)
PACE BATIMENT
Vu la demande de l’entreprise PACE BATIMENT concernant le barrage de la petite rue Carolus, afin de pouvoir mettre en place un échafaudage de 40m².
La circulation sera interdite dans la petite rue Carolus, du lundi 18 mars au vendredi 26 juillet 2013.
La circulation s’effectuera exceptionnellement dans les deux sens pour les riverains de la petite rue Carolus.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.

RUE HIPPOLYTE BOYER (51 P)
DIAS JOAO & FILS
Vu la demande de prolongation la société DIAS JOAO & FILS concernant des travaux de construction rue Hippolyte Boyer ;
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur le parking situé dans l’impasse de la rue Hippolyte Boyer, sur 6 places, du lundi 22 avril au vendredi 26 juillet 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE FERNAULT (487)
SCTP
Vu la demande de la SOCIETE CHAROLLAISE DE TRAVAUX PUBLICS concernant des travaux de reprise des branchements AEP, rue Fernault, entre le boulevard Lamarck et la rue Jean-Jacques Sabathier ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue Fernault, entre le boulevard Lamarck et la rue Jean-Jacques Sabathier, du lundi 10 juin au vendredi 26 juillet 2013.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
La Société Charolaise de Travaux Publics sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUE D’AUVERGNE, RUE DE TOURAINE (499)
MARCEL TRAVAUX PUBLICS
Vu la demande de l'entreprise MARCEL Travaux Publics concernant des travaux de branchement d’eaux usées, du n° 74 au n° 98 rue d’Auvergne et rue de Touraine ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et  par panneaux, du n° 74 au n° 98 rue d’Auvergne et rue de Touraine, du lundi 17 juin  au vendredi 26 juillet 2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE EMILE MARTIN, RUE JEAN BOUCHER (508)
INEO RESEAUX CENTRE
Vu la demande de l'entreprise la société INEO RESEAUX CENTRE Agence de Bourges concernant des travaux électriques, rue Emile Martin et rue Jean Boucher ;
La circulation sera interdite au droit du chantier, rue Emile Martin et rue Jean Boucher, du lundi 17 juin au vendredi 26 juillet 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise INEO RESEAUX CENTRE sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUE EMILE MARTIN (547)
DESJOUIS DEMECO
Vu la demande de l’entreprise DESJOUIS DEMECO dont le siège social est situé ZA Le Chêne – 61400 MONTAGNE AU PERCHE - concernant le stationnement d’un véhicule de type poids lourd, dans le cadre d’un déménagement.
La circulation se fera en alternat manuel au droit du déménagement rue Emile Martin, au niveau du n°16bis,  les lundi 29 et mardi 30 juillet 2013.

RUE GUILBEAU (440)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant les travaux de voirie pour la Ville de Bourges, rue Guilbeau, entre l’avenue Marcel Haegelen et l’avenue des Frères Voisin ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue Guilbeau, entre l’avenue Marcel Haegelen et l’avenue des Frères Voisin, du mardi 14 mai au mercredi 31 juillet  2013.
Les droits des riverains seront  réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUE DES FRERES MICHELIN (560)
INEO RESEAUX CENTRE
Vu la demande de l'entreprise la société INEO RESEAUX CENTRE Agence de Bourges concernant des travaux de terrassement pour enfouissement du réseau BT-FT, rue des Frères Michelin ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier rue des Frères Michelin, du lundi 1er au mercredi 31 juillet 2013.
Durant cette période, il sera interdit de dépasser et la vitesse sera limitée à 30 km/h rue des Frères Michelin.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

COURS AVARICUM ET VOIES DIVERSES (1174)
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux d’aménagement de voirie commandés par la Ville de Bourges, Cour Avaricum, avenue Peterborough et avenue de la République, place de la Barre, rue de la Poëlerie, rue Viala et rue Calvin ;
La circulation sera interdite au droit du chantier, lors des travaux d’aménagement de voirie du lundi 14 janvier au vendredi 2 août 2013 sur les voies suivantes :
- Cour Avaricum, entre l’avenue Peterborough et l’avenue de la République,
- place de la Barre,
- rue de la Poëlerie,
- rue Sous les Ceps.
La circulation se fera en double sens rue Viala et rue Calvin, du lundi 14 janvier au vendredi 2 août 2013.
La circulation sera déviée à partir de la place Planchat vers l’avenue Jean Jaurès.
Les riverains pourront entrer et sortir par les rues Mater et Baudin.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier sur les voies citées à l’article 1er ainsi que l’avenue Peterborough et la rue Viala, du lundi 14 janvier au vendredi 2 août 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L'entreprise TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

RUES ALFRED DE MUSSET, FRANCOIS COPPEE, THEOPHILE GAUTIER, BEAUMARCHAIS, FREDERIC MISTRAL, HENRI BARBUSSE, ALBERT POPINEAU (289)
EUROVIA
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA Agence de Bourges concernant des travaux pour le chantier du PRU Musset – Coppée, rues Alfred de Musset, François Coppée, Beaumarchais, Frédéric Mistral, Henri Barbusse, Théophile Gautier et Albert Popineau ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rues Alfred de Musset, François Coppée, Beaumarchais, Frédéric Mistral et Henri Barbusse, du mardi 2 avril au vendredi 2 août 2013.
Pendant cette même période, la circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier, rues Théophile Gautier et Albert Popineau.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier, rues Alfred de Musset, François Coppée, Beaumarchais, Frédéric Mistral, Henri Barbusse, Théophile Gautier et Albert Popineau du mardi 2 avril au vendredi 2 août 2013.
Pendant cette même période, le stationnement sera interdit, considéré comme gênant au droit du chantier et réservé à l’installation des cabanes de chantier d’Eurovia sur les parkings situés à l’angle des rues Robert Houdin et Théophile Gautier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE DU PRINAL (389)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux de renouvellement de canalisation de gaz, rue du Prinal ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue du Prinal, du lundi 24 juin au vendredi 2 août 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
L’entreprise TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE (567)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux dans le cadre du chantier Avaricum, boulevard de la République, entre l’avenue Peterborough et la rue Calvin ;
La voie de circulation de droite, côté impair boulevard de la République, sera supprimée, entre l’avenue Peterborough et la rue Calvin, du lundi 1er juillet au vendredi 2 août 2013.
La circulation sera décalée sur la voie de tourne à gauche permettant  l’accès à l’avenue Peterborough, qui sera de faite interdite pour cet usage. La circulation en face (côté pair) se fera sur les deux voies restantes.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.                                          
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
La programmation et la situation des feux seront modifiés au droit du carrefour en lien avec le service « feux tricolores » de la Ville de Bourges.

RUE THEOPHILE GAUTIER (501)
SOGEA NORD OUEST TP
Vu la demande de la société SOGEA NORD OUEST TP concernant des travaux de pose de conduite de chauffage urbain, rue Théophile Gautier ;
La circulation sera interdite au droit du chantier rue Théophile Gautier, du jeudi 6 juin au vendredi 9 août 2013.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Le droit des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
La société SOGEA NORD OUEST TP sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

PLACE DE LA PYROTECHNIE (444)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de voirie pour la Ville de Bourges, place de la Pyrotechnie ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier, place de la Pyrotechnie, du mardi 28 mai au mercredi 14 août 2013.
Durant cette période, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur une partie du parking de la place de la Pyrotechnie.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE CARNOT (476)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de création de la rocade verte 2013, avenue Carnot ;
La circulation sera réduite à deux voies de circulation et maintenue à double sens avenue Carnot, de l’avenue de Dun au boulevard Auger, du lundi 27 mai au vendredi 19 juillet 2013, suivant l’avancement des travaux.
La circulation sera réduite à deux voies de circulation et maintenue à double sens avenue Carnot, de la rue Faidherbe à  la place de la Pyrotechnie, du jeudi 30 mai au vendredi 12 juillet 2013, suivant l’avancement des travaux.
La circulation s’effectuera en sens unique descendant avenue Carnot, du boulevard Auger à la rue Faidherbe, du lundi 24 juin au vendredi 23 août 2013, suivant l’avancement des travaux.
Pendant cette période, la circulation  sera interdite avenue Carnot dans le sens montant et déviée par la rue Faidherbe et le boulevard Auger.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

CHEMIN DE VILLENEUVE (553)
SPIE OUEST CENTRE
Vu la demande de la société SPIE OUEST CENTRE concernant des  travaux de renouvellement de câbles haute tension, chemin de Villeneuve, entre la rue du Commandant Marcel Perrin et l’extrémité du lotissement Airville ;
La circulation se fera en alternat par feux et/ou panneaux au droit du chantier chemin de Villeneuve, entre la rue du Commandant Marcel Perrin et l’extrémité du lotissement Airville,   du lundi 17 juin au vendredi 23 août 2013.
La circulation sera limitée à 30 km/h et le dépassement interdit au droit du chantier.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE DE LA PYROTECHNIE, RUE DE LA SALLE D’ARMES, RUE JOUANNET, RUE GABRIEL FOUCHER (77)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de requalification sur l’avenue de la Pyrotechnie, et aux intersections avec les rues de la Salle d’Armes, Jouannet et  Gabriel Foucher ;
La circulation sera interdite avenue de la Pyrotechnie ou s’effectuera à sens unique, dans le sens rue de la Salle d’Armes / avenue Carnot, du lundi 4 février au vendredi 30 août 2013.
Durant cette période, la  circulation s’effectuera en alternat par feux et panneaux au carrefour  de l’avenue de la Pyrotechnie et de la rue de la Salle d’Armes.
Durant cette période, la  circulation s’effectuera en alternat par feux et panneaux au carrefour  de l’avenue de la Pyrotechnie et de la rue de la salle d’Armes.
Durant cette période, la circulation sera interdite rue Jouannet et rue Gabriel Foucher.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
EUROVIA CENTRE LOIRE sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

AVENUE DES FRERES VOISIN (441)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de voirie pour la Ville de Bourges, rue des Frères Voisin ;
La circulation s’effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier avenue des Frères Voisin dans le sens sortant de Bourges et sera interdite et déviée par le boulevard Jean Mermoz et la rue Joseph Le Brix dans le sens entrant de Bourges, du mardi 14 mai  au vendredi 30 août 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier côté pair de l’avenue des Frères Voisin.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux   frais et risques du contrevenant.
EUROVIA CENTRE LOIRE sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

AVENUE CARNOT (442)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant les travaux de voirie pour la Ville de Bourges, avenue Carnot ;
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant avenue Carnot, côté pair, du mardi 21 mai au vendredi 30 août 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE CARNOT (505)
EUROVIA CENTRE LOIRE
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE concernant des travaux de création de la rocade verte 2013, avenue Carnot ;
La circulation sera réduite à une voie de circulation, sens descendant  avenue Carnot, de l’avenue de Dun à la place de la Pyrotechnie, du lundi 5 au vendredi 30 août 2013, suivant l’avancement des travaux
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et   risques du contrevenant.

NUITS LUMIERE (326)
VILLE DE BOURGES
Considérant que lors des spectacles des Nuits Lumières, il y a lieu de réglementer la circulation afin d’assurer la sécurité des usagers ;
La circulation sera interdite rue Jacques Cœur et rue de l’Hôtel Lallemant, les jeudis, vendredis et samedis des mois de mai, juin et septembre 2013 ainsi que tous les jours, du dimanche 30 juin au samedi 31 août 2013, de 22h00 à 2h00.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de cette manifestation.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

LA NUIT DES MARAIS  -  31ème FETE DES MARAIS (242)
ASSOCIATION PATRIMOINE MARAIS
Vu la demande de l'Association PATRIMOINE MARAIS, représentée par Monsieur MELIN Michel, concernant l'organisation de la Nuit des Marais et de la 31ème Fête des Marais les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2013 ;
La circulation sera interdite chemin des Quatre Pelles, place des Frênes et sur le quai des Maraîchers les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2013.
La circulation sera interdite chemin de Caraqui, entre le restaurant et la place des Frênes (y compris la digue de l’Yèvre), du vendredi 30 août 14h00 au dimanche 1er septembre 2013.
La circulation sera interdite quai aux Echalotes du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de la manifestation.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE PETERBOROUGH (185)
TEXROD
Vu la demande de l’entreprise TEXROD concernant des travaux d’eau potable et de voirie, avenue Peterborough;
La circulation sera interdite au droit du chantier avenue Peterborough, du lundi 4 mars au vendredi 6 septembre 2013.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
TEXROD sera chargée pendant cette période de transporter les poubelles des riverains à l'endroit le plus proche desservi par les bennes de ramassage des ordures ménagères.

PLACE DES MARRONNIERS, RUE MAURICE ROLLINAT (328)
BROCANTES
Vu la demande de l’Association des Habitants du Quartier Emile Martin - Jean Baffier, représenté par Monsieur FLEURY Jacques concernant l’organisation d’une brocante les dimanches 19 mai et 8 septembre 2013, place des Marronniers et rue Maurice Rollinat ;
La circulation sera interdite place des Marronniers et rue Maurice Rollinat les dimanches 19 mai et 8 septembre 2013.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de la manifestation.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
Les droits des riverains seront réservés, de même qu'un couloir de circulation de 4 mètres de large devra être laissé libre pour les véhicules de sécurité.
Un droit de place sera perçu selon la réglementation en vigueur.

RONDE DES MARAIS (545)
USB ATHLETISME
Vu la demande de l'U.S.B. Athlétisme, représenté par Monsieur Pascal MARTIN, demeurant 15 rue Claude-Nicolas Ledoux 18000 BOURGES concernant l'organisation d’une épreuve de marche dénommée « La Ronde des Marais » le dimanche 8 septembre 2013 ;
La priorité de passage est donnée aux participants de l’épreuve de marche dénommée « La Rondes des Marais » le dimanche 8 septembre 2013 sur l'itinéraire suivant, de 9h00 à 11h00 :
- parking du magasin Carrefour,
- chemin de Saint-Ursin,
- chaussée de Chappe,
- chemin du Caraqui,
- digue de la Voiselle,
- chemin allant de la passerelle Nérault au boulevard du Général Chanzy,
- boulevard du Général Chanzy,
- avenue Marx Dormoy,
- chemin des Quatre Pelles,
- promenade Saint-Fiacre.
La circulation s'effectuera à sens unique avenue Marx Dormoy le dimanche 8 septembre 2013, de 9h00 à 11h00.
Sens autorisé : de l’avenue Pierre Sémart vers la rue Edouard Vaillant.
La circulation sera déviée à la diligence des organisateurs dans l’autre sens par le cours Beauvoir et l’avenue du 11 Novembre 1918.
Une voie de circulation sera condamnée ce même jour chemin de Saint-Ursin.
Le stationnement sera interdit sur l'itinéraire mentionné à l'article 1er.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.
Les droits des riverains seront réservés, de même que les passages des véhicules de sécurité.
Cette manifestation devra être légalement autorisée.

PLACE GORDAINE, RUE JEAN GIRARD, RUE BOURBONNOUX, RUE DE LA POISSONNERIE (521)
FESTIVITES ESTIVALES
Considérant que pendant l'été, la place Gordaine sera réservée tous les soirs à la circulation des piétons, et qu'il y a lieu de réglementer la circulation et du stationnement rue Jean Girard, rue Bourbonnoux et rue de la Poissonnerie pendant cette période ;
La circulation sera interdite place Gordaine, du vendredi 21 juin au samedi 21 septembre 2013, du lundi au vendredi de 19h00 à 7h00, et du samedi 12h00 au dimanche  7h00.
Pendant cette période, les riverains de la rue et de l'impasse de la Poissonnerie seront autorisés à emprunter à double sens la rue de la Poissonnerie, partie comprise entre l'impasse du même nom et le boulevard Georges Clémenceau. Ils devront impérativement marquer l'arrêt et tourner à droite.
La circulation sera déviée par la place Louis Lacombe pour les véhicules empruntant la rue Bourbonnoux.
Cette réglementation sera matérialisée au niveau de la place Louis Lacombe par une signalisation adéquate et par une borne rétractable automatique, fonctionnant par émetteur.
Les droits des riverains seront réservés.
Tout stationnement sera interdit et considéré comme gênant place Gordaine et rue Jean Girard.
La circulation rue Coursarlon sera interdite entre la rue Bourbonnoux et la rue Edouard Branly, la circulation sera déviée par la rue de l'Hôtel Lallemant.
Un couloir de circulation de quatre mètres de large devra impérativement être laissé libre place Gordaine et rue Jean Girard, pour les véhicules de sécurité et de ramassage des ordures ménagères.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

REGATE DE BOURGES VOILE (11 M)
PLAN D’EAU
Vu la demande de l’association « Bourges Voile », représentée par son président, M. José GONZALES, concernant l’organisation de manifestations les dimanche 24 mars, 19 mai,  26 mai, ainsi que les dimanches 9 juin, 29 septembre et 13 octobre 2013, sur le plan d’eau du Val d’Auron ;
Considérant que ces manifestations ne peuvent se dérouler sans réglementation de la pêche en général en vue d’assurer la sécurité des compétiteurs et officiels et d’éviter tous accidents ou désordres, de réglementer les activités sportives ou de loisirs qui sont pratiquées sur le plan d’eau et sur le domaine public, et les berges ;
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 422/13/SO/11 du 3 janvier 2013.
La priorité, de la partie allant du nord de l’île à l’aplomb de la base d’Aviron du plan d’eau du Val d’Auron,  est donnée en exclusivité à « Bourges Voile » pour organiser ces compétitions conviviales les dimanche 29 septembre et 13 octobre 2013.
Toute pratique de pêche depuis la rive sera interdite dans la zone réservée aux régates les dimanche 24 mars, 19 mai, 26 mai, ainsi que les dimanches 9 juin, 29 septembre et 13 octobre 2013, de 10h00 à 17h00 pour préserver la sécurité des concurrents et des organisateurs.
« Bourges Voiles » devra prendre sous son entière responsabilité toutes mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de la pêche en générale. Une signalétique adéquate sous forme de panneaux d’information sera installée sur le site en limites amont, aval et centrale. Ils porteront la mention « Zone de Pêche interdite temporaire d’eau, les dimanche 24 mars, 19 mai, 26 mai, ainsi que les dimanches 9 juin, 29 septembre et 13 octobre 2013, de 10h00 à 17h00 et l’affichage du présent arrêté.
Tout contrevenant en infraction au présent arrêté sera verbalisé par les agents assermentés.
Ces  manifestations devront être légalement autorisées.

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (564)
INEO RESEAUX CENTRE
Vu la demande de l'entreprise la société INEO RESEAUX CENTRE Agence de Bourges concernant des travaux de terrassement pour remplacement de câble HTA, avenue du Général de Gaulle ;
La circulation s’effectuera en alternat par feux et panneaux au droit du chantier sur deux voies, avenue du Général de Gaulle, du lundi 26 août au vendredi 25 octobre 2013.
Durant cette période, il sera interdit de dépasser et la vitesse sera limitée à 30 km/h avenue du Général de Gaulle.
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

AVENUE FRANCOIS MITTERRAND (198)
SMTPB
Vu la demande de l’entreprise SMTPB concernant des travaux de viabilisation de terrain, au n° 118 avenue François Mitterrand ;
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du n° 118 avenue François Mitterrand, du lundi 11 mars au mardi 12 novembre 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

CENTRE VILLE
SAMEDI PIETON
Considérant que l’organisation d’un "Samedi Piéton", organisée par la Ville de BOURGES, nécessite de réglementer la circulation et le stationnement dans le Centre Ville les samedis 22 juin, 21 septembre et 23 novembre 2013 ;
L'accès du Centre Ville, dont le périmètre est défini à l'article ci-après, sera interdit les  22 juin, 21 septembre et 23 novembre 2013, de 14h00 à 19h00, à tout véhicule excepté pour :
- les transports en commun, dont la navette gratuite et le petit train touristique
- les taxis berruyers,
- les véhicules électriques,
- les véhicules propulsés au GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou GNV (gaz naturel véhicules),
- les ambulances, les véhicules de médecins et professionnels de santé,
- les pompiers,
- la police urbaine,
- la police municipale,
- le SAMU,
- les véhicules d'intervention ERDF/GRDF, France Télécom, la Poste ainsi que les Services Techniques Municipaux,
- les véhicules affectés à des réparations urgentes,
- les véhicules de portage des repas,
- les véhicules des personnes à mobilité réduite (G.I.C-G.I.G),
- les véhicules de presse,
- les véhicules de transports de fonds,
- Les véhicules autorisés par le service culturel.
La circulation sera interdite à l’intérieur du périmètre délimité par les voies suivantes :
- Rampe Marceau, rue Fernault, rue des Arènes, place Planchat, place de la Barre, cours Avaricum, boulevard de la République, boulevard Georges Clémenceau, rue de Croisy, place Louis Lacombe, rue Montcenoux, rue des Juifs, rue des Trois Maillets, place Etienne Dolet, rue Victor Hugo et avenue du 95ème de Ligne.
Toutefois, ces voies ne sont pas comprises dans ce périmètre réservé.
La circulation s’effectuera en sens unique rue Pelvoysin.
Sens autorisé : de la place de la Barre à la place Planchat.
La circulation s’effectuera en sens unique avenue du 95éme de Ligne.
Sens autorisé : de la rue Victor Hugo à la place André Malraux.
Dans le cadre de l'accompagnement de ce "Samedi Piéton", toute circulation sera interdite rue d'Auron, du boulevard d'Auron à la rue Fernault, ainsi que dans les voies adjacentes.
La circulation sera déviée par les voies adjacentes à la diligence des Services de Police.
Tout stationnement sera interdit :
- Rue d'Auron,
- Rue Moyenne.

PLACE ETIENNE DOLET (41)
DON DU SANG
Vu la demande de l’E.F.S. CENTRE-ATLANTIQUE, le stationnement pour les véhicules du don du sang sera autorisé place Etienne Dolet, les vendredis 15 mars, 28 juin, 20 septembre et 29 novembre 2013, de 7h00 à 13h30.

PLACE MARCEL PLAISANT (37)
CONSEIL GENERAL DU CHER
Vu la demande du Conseil Général du Cher concernant la tenue d’Assemblées  Départementales et de réunions des Commissions Permanentes, place Marcel Plaisant ;
Tout stationnement sera interdit place Marcel Plaisant et réservé aux véhicules des Conseillers Généraux le lundi 21 janvier, les lundi 4 et mardi 5 février, les lundis 4 mars, 8 avril, 27 mai, les lundi 24 et mardi 25 juin,  les lundis 1er juillet, 9 septembre, 14 octobre, 21 octobre, 25 novembre et 9 décembre 2013.
Ce stationnement sera interdit et considéré comme gênant à l’exception des emplacements pour personnes à mobilité réduite.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

PLACE SAINT-BONNET (39)
DON DU SANG
Vu la demande de l’E.F.S. CENTRE-ATLANTIQUE, le stationnement pour les véhicules du don du sang sera autorisé place Saint-Bonnet,  les mercredis 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 11 décembre 2013, de 14h00 à 19h30.

DIVERSES VOIES (1051)
TUTOR 18
Vu la demande de la société TUTOR 18 concernant des travaux sur l’ensemble de la ville de Bourges ;
La circulation s'effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier mobile du 2 janvier au 31 décembre 2013, dans les diverses voies concernées suivant les directives du service Gestion du Domaine Public.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier (sur 3 emplacements maximum).
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

DIVERSES VOIES (78)
AEB ELECTRICITE
Vu la demande de l'entreprise AEB Électricité concernant des travaux d’éclairage public ou de feux tricolores pour le compte du Service Gestion du Domaine Public sur l’ensemble de la ville ;
La circulation s'effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier mobile du mardi 29 janvier au mardi 31 décembre 2013, dans les diverses voies concernées suivant les directives du service Gestion du Domaine Public.
Les droits des riverains seront réservés.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier (sur 3 emplacements maximum).
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant

PETIT TRAIN TOURISTIQUE (220)
ITINERAIRE REGULIER
VOIES DIVERSES
La circulation sera autorisée au droit de la visite guidée, du vendredi 15 mars au mardi 31 décembre 2013,  aux endroits suivants :
Itinéraire régulier :
Départ place Etienne Dolet
Rue Victor Hugo, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Mirebeau, place de la Barre, rue Notre-Dame, avenue Jean Jaures , rue des Poulies, boulevard Gambetta, rue Gambon, place Mirpied, place Planchat, rue Littré, rue de la Nation, place de la Nation, rue du Marché, rue des Arènes, rue du Commerce, rue Moyenne, rue Emile Zola, place des 4 Piliers, rue Jacques Cœur, rue Edouard Branly, rue de l’Hôtel Lallemant, place George Sand, rue Porte Jaune, rue de la Monnaie, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.
Variante rue de la Grosse Armée
Si rue de l’Hôtel Lallemant barrée :
rue Edouard Branly, rue de la Grosse Armée, rue de la Monnaie.
Variante rue Notre Dame
Si rue Notre-Dame difficile ou impossible (ex : enterrement)
rue Mirebeau, rue Cambournac, avenue Jean Jaurès.
Variante Eugène Brisson  (stationnement cars touristiques)
Rue des Trois Maillets, avenue Eugène Brisson, rue des Hémerettes, rue Jacques Rimbault, place Etienne Dolet.
Variante Béthune Charost  (maison de retraite)
Rue des Trois Maillets, avenue Eugène Brisson, rue Béthune Charost, boulevard de Strasbourg, avenue Eugène Brisson, rue des Hémerettes, rue Jacques Rimbault, place Etienne Dolet
Variante St-Pierre le Guillard  (église)
Place de la Nation, rue des Cordeliers, place Clamecy, rue des Arènes.
Variante Auron
Place de la Nation, rue des Cordeliers, rue de la Chappe, boulevard d’Auron, rue d’Auron, rue des Arènes.
Variante Brocante rue Bourbonnoux
Rue des Trois Maillets, rue des Juifs, rue Montcenoux, rue Joyeuse, rue Geoffroy Tory, boulevard Clémenceau, rue de la Poissonnerie, place Gordaine, rue Mirebeau.
Le Petit Train sera autorisé à stationner à l’emplacement habituel place Etienne Dolet, du vendredi 15 mars au mardi 31 décembre 2013.

PETIT TRAIN TOURISTIQUE (222)
ITINERAIRES OCCASIONNELS
VOIES DIVERSES
La circulation sera autorisée au droit de la visite guidée, du vendredi 15 mars au mardi 31 décembre 2013,  aux endroits suivants :

1er circuit
Animation ponctuelles (Halloween, Noël,….)
Départ place Etienne Dolet, rue Victor Hugo, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Mirebeau, place de la Barre, rue Pelevoysin, rue Cambournac, rue du Commerce, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

2ème circuit
Desserte  gare SNCF
Itinéraire aller sans voyageur
Départ place Etienne Dolet, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Jean Girard, boulevard de la République, carrefour de Verdun, avenue Henri Laudier, rue Taillegrain, place du Général Leclerc, gare SNCF.

Itinéraire retour avec voyageurs
Avenue Henri Laudier, carrefour de Verdun, avenue Jean Jaures, place Mirpied, place Planchat, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

3ème circuit
Desserte Hôtelière (Hôtels Ibis, Christina)
Départ place Etienne Dolet, rue du Doyen, rue Moyenne, rue Victor Hugo, avenue du 95ème de Ligne, rampe Marceau, boulevard Lamarck, boulevard d’Auron, rue Louis XI, rue Vladimir Jankélévitch, rue de la Halle, place de la Nation, rue du Marché, rue des Arènes, rue du Commerce, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

4ème circuit
Desserte Hôtelière (Hôtels Bourbon, Le Berry)
Départ place Etienne Dolet, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Jean Girard, boulevard de la République, carrefour de Verdun, avenue Henri Laudier, rue Taillegrain, place du Général Leclerc, avenue Henri Laudier, carrefour de Verdun, avenue Jean Jaures, place Mirpied, place Planchat, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

5ème circuit
Desserte Hôtelière L’Olympia
Départ place Etienne Dolet, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Jean Girard, boulevard de la République, carrefour de Verdun, boulevard Gambetta, Place Rabelais, avenue d’Orléans, boulevard de l’Avenir, chemin de la Prairie, avenue d’Orléans, Place Rabelais, rue Gambon, place Mirpied, place Planchat, rue du Commerce, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

6ème circuit
Desserte Enclos des Bénédictins
Itinéraire aller
Départ place Etienne Dolet, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Jean Girard, boulevard de la République, carrefour de Verdun, boulevard Gambetta, Place Rabelais, avenue d’Orléans, Enclos des Bénédictins.
Itinéraire retour
Avenue d’Orléans, Place Rabelais, rue Gambon, place Mirpied, place Planchat, rue du Commerce, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

7ème circuit
Desserte Nez du Vin
Itinéraire aller-retour
Départ place Etienne Dolet, rue du Doyen, rue Moyenne, rue Victor Hugo, avenue du 95ème  de Ligne, rampe Marceau, rue Fernault, rue des Arènes, rue du Commerce, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

8ème circuit
Desserte Prés Fichaux
Itinéraire aller-retour
Départ place Etienne Dolet, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Jean Girard, boulevard de la République, place St-Bonnet, rue Edouard Vaillant, rue Parmentier, jardin des Prés Fichaux, boulevard de la République, carrefour de Verdun, avenue Jean Jaurès, place Mirpied, place Planchat, rue Moyenne, rue Victor Hugo, place Etienne Dolet.

9ème circuit
Desserte Théâtre Saint-Bonnet
Itinéraire aller
Départ place Etienne Dolet, rue des Trois Maillets, boulevard de Strasbourg, cours Anatole France, boulevard Clémenceau, boulevard de la République, rue Parmentier, avenue du 11 Novembre.
Itinéraire retour
Boulevard de la République, boulevard Clémenceau, cours Anatole France, boulevard de Strasbourg, rue Eugène Brisson, rue des Hémerettes, rue Jacques Rimbault, place Etienne Dolet

10ème circuit
Navette Palais d’Auron – Parking du Prado
Itinéraire aller-retour
Départ boulevard d’Auron, rue Jean Jacques Rousseau, rue Louis Mallet, rue de Vauvert, boulevard de l’Avenir, rue du Pré Doulet, rue Vladimir Jankélévitch, boulevard d’Auron.

11ème circuit
Desserte camping municipal
Itinéraire aller-retour
Départ place Etienne Dolet, rue du Doyen, rue Moyenne, rue  Jacques Rimbault, place du 8 Mai, place André Malraux, rue de Séraucourt, rue Albert Hervet, boulevard de l’Industrie.

12ème circuit
Desserte hôtelière Campanile
Itinéraire aller-retour
Départ place Etienne Dolet, rue du Doyen, rue Moyenne, rue  Jacques Rimbault, place du 8 Mai, place André Malraux, rue de Séraucourt, rue Albert Hervet, boulevard de l’Industrie, avenue de Robinson, rond-point Jacques Duclos, avenue de Robinson.

13ème circuit
Marais - Desserte « la Courcillière »
Itinéraire aller
Départ place Etienne Dolet, rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue Jean Girard, rue Edouard Vaillant, avenue Marx Dormoy, cours Beauvoir, avenue du 11 Novembre, chemin des Pelles, avenue Marx Dormoy.
Itinéraire retour
Rue Edouard Vaillant, boulevard Clémenceau, cours Anatole France, boulevard de Strasbourg, rue Eugène Brisson, rue des Hémerettes, rue Jacques Rimbault, place Etienne Dolet.

PETIT TRAIN TOURISTIQUE (223)
CIRCUITS A VIDE POUR LES BESOINS DU SERVICE
VOIES DIVERSES
La circulation sera autorisée au droit de la visite guidée, du vendredi 15 mars au mardi 31 décembre 2013,  aux endroits suivants :

Circuit à vide aller-retour garage principal
Itinéraire aller
Départ Rue Théophile Lamy, rue Edmond Jongleux, boulevard Lamarck, rampe Marceau, esplanade Marceau, rue Jacques Rimbault, place Etienne Dolet.
Itinéraire retour
Rue du Doyen, rue Moyenne, rue Victor Hugo, avenue du 95ème de Ligne, rampe Marceau, boulevard Lamarck, boulevard d’Auron, rue Barbès, rue Théophile Lamy.

Variante carburant (circuit à vide garage principal)
Départ place Etienne Dolet, rue du Doyen, rue Moyenne, rue Victor Hugo, avenue du 95ème de Ligne, rampe Marceau, boulevard Lamarck, boulevard d’Auron, rue Jean-Jacques Rousseau, rue Louis Mallet, rue Jeanne de France, rue Charles VII, rue Jean-Jacques Rousseau, rue Barbès, rue Théophile Lamy.

Circuit à vide aller-retour garage secondaire
Itinéraire aller
Départ chemin des Machereaux, avenue de la Libération, rue Pierre et Marie Curie, avenue du Général de Gaulle, rue Médiane, avenue du 11 Novembre, boulevard de la République, boulevard Clémenceau, cours Anatole France, boulevard de Strasbourg, rue Eugène Brisson, rue des Hémerettes, rue Jacques Rimbault, place Etienne Dolet.
Itinéraire retour
Rue des Trois Maillets, rue Bourbonnoux, place Gordaine, rue jean Girard, rue Edouard Vaillant, avenue Marx Dormoy, chemin des Quatre Pelles, rue Médiane, avenue du général de Gaulle, rue Pierre et Marie Curie, avenue de la Libération, chemin des Machereaux .

Circuit à vide aller-retour entretien à Vast Poids Lourds
à partir du garage secondaire
Départ chemin des Machereaux, avenue de la Libération, rue Pierre et Marie Curie, rue Louis de Raynal, rue Camille Desmoulins, rue du Moulon, rue André Charles Boulle, rue André et Charles Michelin.

Circuit à vide aller-retour entretien Vineuil Automobiles
à partir du garage secondaire
Départ chemin des Machereaux, avenue de la Libération, rue Pierre et Marie Curie, rue Louis de Raynal, rue Camille Desmoulins, rue du Moulon, rue André Charles Boulle, rue de Malitorne, avenue de la Prospective.
Le Petit Train sera autorisé à stationner à l’emplacement habituel place Etienne Dolet, du vendredi 15 mars au mardi 31 décembre 2013.

RUE JEAN RAMEAU (254)
GBC
Vu la demande de l'entreprise GBC concernant des travaux de requalification de la ZAC Chancellerie, côté gauche de la rue Jean Rameau, venant de la rue Jules Louis Breton ;
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier côté gauche de la rue Jean Rameau, venant de la rue Jules Louis Breton, du lundi 25 mars au mardi 31 décembre 2013.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

DIVERSES VOIES (568)
SOA 18
Vu la demande de l’entreprise SOA 18 concernant des travaux de curage sur les réseaux d’eaux pluviales sur l’ensemble de la ville ;
La circulation s'effectuera en chaussée rétrécie au droit du chantier mobile du lundi 17 juin au mardi 31 décembre 2013, dans les diverses voies concernées suivant les directives du service « Rivières – Eaux Pluviales ».
Les droits des riverains seront réservés

AVENUE PETERBOROUGH (202)
SOGEA CENTRE
Vu la demande de la société SOGEA CENTRE concernant le chantier de construction immobilière de la ZAC Avaricum et à la création d’un accès aux véhicules de chantier ;
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit du chantier et réservé aux véhicules de l’entreprise SOGEA CENTRE, avenue Peterborough, entre le Cours Avaricum et la rue Parerie, du lundi 4 mars 2013 au lundi 3 mars 2014.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

RUE GAMBON (992)
VILLE DE BOURGES  -  SERVICE GESTION DU DOMAINE PUBLIC
Considérant  les modifications de circulation engendrées par les travaux d’aménagement des voiries du secteur Avaricum et pour faciliter la circulation des transports collectifs au niveau du carrefour rue Jean Jaurès / rue Gambon ;
Tout véhicule circulant sur la rue Gambon devra s’arrêter et laisser le passage aux autres véhicules circulant sur l’avenue Jean Jaurès, du lundi 12 novembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014.
Cette réglementation prendra effet dès la pose de la signalisation adéquate.

PARKING BOULEVARD DE JURANVILLE / ANGLE DE LA RUE DE LA HALLE (390)
VILLE DE BOURGES
Vu la demande de la Ville de Bourges, « Service Bâtiments » concernant l’installation du chantier de La Halle au Blé ;
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant au droit de l’installation du chantier,  sur le parking situé à l’angle du boulevard de Juranville et de la rue de La Halle, le jeudi 2 mai  2013.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur le parking situé à l’angle du boulevard de Juranville et de la rue de La Halle, côté Halle au Blé, sur des places de parking pour l’installation de 2 bungalows de chantier, du jeudi 2 mai 2013 au lundi 2 novembre 2015.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.

LA HALLE AU BLE (160 MMM)
VILLE DE BOURGES
Vu la demande du service « Réglementation Affaires Commerciales » et la Direction de l’Aménagement Urbain de la Ville de BOURGES concernant la modification du marché hebdomadaire du samedi matin et en raison des travaux de réaménagement de la Halle au Blé ;
La circulation sera interdite rue des Cordeliers, entre la rue Paul Commenge et la rue de la Halle, et place de la Nation, entre la rue des Cordeliers et la rue du Marché,  tous les samedis de 4h00 à 16h00, du samedi 23 mars 2013 au samedi 26 décembre 2015.
Durant cette période et pendant ces horaires, la circulation sera déviée par les rue des Cordeliers, rue du Four au Roi, rue des Arènes, rue du Marché, rue Paul Duplan, rue Littré, rue de la Nation et rue Paul Commenge.
Durant cette période et pendant ces horaires, la circulation sera interdite rue Emile Deschamps sauf pour les riverains.
Durant cette période et pendant ces horaires, la circulation sera interdite sauf pour les bus de la société Agglobus, place de la Nation entre la rue Paul Duplan et la rue de la Nation.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant dans le périmètre défini à l’article 1er, du samedi 23 mars 2013 au samedi 26 décembre 2015, les samedis de 0h00 à 16h00.
Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera enlevé par la fourrière aux frais et risques du contrevenant.